Общество с ограниченной ответственностью «_______________», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_______»., именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ____________, действующего на основании Устава., с другой стороны, далее совместно именуемые – «Стороны» договорились о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ товары, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить поставленные товары в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество, товаров согласовывается сторонами в порядке определенным настоящим договором.

2. Качество товаров

2.1. Качество, комплектность, упаковка и маркировка товаров должна соответствовать техническим требованиям, содержащимся в Технических условиях (ТУ) и/или Технических описаниях ПОСТАВЩИКА.
2.2. ПОСТАВЩИК гарантирует качество поставляемых товаров в течение их срока годности. Срок годности товаров указывается на упаковке.
2.2.1. Претензии по качеству поставленных товаров, составленные на основании Актов о несоответствии качества, могут быть предъявлены ПОКУПАТЕЛЕМ в течение установленного срока годности, но не позднее 5 рабочих дней с момента обнаружения недостатков товаров. Претензия по качеству поставленных товаров должна быть составлена ПОКУПАТЕЛЕМ в письменном виде и подписана им или его уполномоченным представителем.
2.2.2. В случае согласия с предъявленной претензией ПОСТАВЩИК в течение 20 рабочих дней с момента получения уведомления ПОКУПАТЕЛЯ обязуется заменить некачественный товар.
2.3. При возникновении между ПОСТАВЩИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ спора по поводу качества поставленных товаров по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

3. Порядок поставки

3.1. В случае получения товаров Покупателем в месте нахождения Поставщика (выборка товаров) Стороны согласовывают количество, наименования и цену Товара в письменной форме, посредством подписания товарной накладной.
Количество, наименование и цена Товара указывается в товарной накладной, оформленной в соответствии с действующим законодательством и подписанной уполномоченными представителями Сторон.
3.1.1. Подписание товарной накладной свидетельствует о факте получения Покупателем товара.
3.1.2. В случае если Покупатель производит предварительную оплату Товара в порядке и на условиях согласованных Сторонами в приложении № 1 к настоящему договору Покупатель обязан самостоятельно прибыть на склад Поставщика по адресу: ________ и осуществить выборку товаров в соответствии с наименованием и стоимостью товаров указанных в Приложении № 2 к настоящему договору.
3.1.3. Дата и время прибытия Покупателя на склад Поставщика определятся по соглашению Сторон, но в любом случае не ранее получения Поставщиком (зачисления на счет Поставщика) предварительной оплаты.
3.1.4. Покупатель вправе осуществить выборку Товара на сумму, не превышающую суммы предварительной оплаты.
3.1.5. В случае если Стороны согласовали в приложении № 1 к настоящему договору оплату товара в течение определенного периода времени после подписания товарной накладной, товар должен быть оплачен Покупателем в срок, указанный в приложении № 1 к настоящему договору.
3.2. В случае если доставка товаров осуществляется Поставщиком до места указанного Покупателем, Покупатель обязан направить Поставщику Заявку (оферту) на поставку Товара.
3.2.1. Заявка (оферта) в обязательном порядке должна содержать:
- полное фирменное наименование ПОКУПАТЕЛЯ, должность, фамилию, имя и отчество лица, подписавшего Заявку (оферту), указания на его полномочия;
- наименование Товара (максимальное количество наименований Товара);
- количество Товаров (максимальное количество Товара);
- место доставки Товара;
- стоимость Товара
- срок действия Заявки (оферты)
3.2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ Поставщик в течение срока действия Заявки (оферты) производит акцепт Заявки (оферты) посредством отгрузки всех товаров, либо части Товаров указанных в Заявке (оферте). Поставщик вправе произвести отгрузку Товара одной партией или несколькими партиями.
3.2.3. Стороны установили, что в случае если Поставщик отгрузил часть товаров, из товаров, указанных в заявке (оферте) Покупателя – это означает акцепт Поставщика на ту часть Товаров отгрузка, которых была произведена Поставщиком.
3.2.4. В случае, если в течение срока действия Заявки (оферты) Поставщик произведет дополнительную отгрузку товаров, указанных в Заявке (оферте) это означает, что Поставщиком был произведен акцепт Заявки (оферты) на ту часть Товаров, которая была отгружена в течение срока действия Заявки (оферты).
3.2.5. Вид транспорта, условия доставки Товаров определяются по соглашению Сторон.
3.2.6. Срок поставки товаров определяет Поставщик по своему усмотрению, данный срок не может быть более года с момента окончания срока действия Заявки (оферты).
3.2.7. Датой поставки товаров ПОСТАВЩИКОМ считается дата передачи товаров ПОКУПАТЕЛЮ по товарной накладной, либо дата передачи товара транспортной организации для доставки ПОКУПАТЕЛЮ по соответствующему документу.
3.2.8. С каждой партией товаров ПОКУПАТЕЛЮ передаются товарные накладные и счета-фактуры на поставленные товары.
3.2.9. Право собственности на товары, риск случайной гибели или случайного повреждения товаров переходят к ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи товаров Поставщиком Покупателю, либо транспортной организации для доставки Покупателю.
3.2.10. Настоящим Покупатель заявляет, что Заявку (оферту) от его имени могу подписывать только следующие лица:
1. _________ (должность, ФИО, паспортные данные);
2. _________ (должность, ФИО, паспортные данные);
3. _________ (должность, ФИО, паспортные данные).
Настоящим Покупатель подтверждает, что эти лица имеют соответствующие полномочия на подписание Заявки (оферты). В случае изменения списка лиц имеющих право на подписание Заявки (оферты) Покупатель обязан об этом сообщить поставщику в письменной форме, данное сообщение должно быть подписано единоличным исполнительным органом Покупателя и скреплено печатью Покупателя. К данному сообщению Покупатель обязан приложить актуальную выписку из ЕГРЮЛ.

4. Приемка товаров
4.1. ПОСТАВЩИК передает товары ПОКУПАТЕЛЮ или уполномоченному представителю, представившему оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность на получение поставляемых по настоящему Договору товаров, а также документ, удостоверяющий личность.
Если представитель ПОКУПАТЕЛЯ не уполномочен на получение товаров у ПОСТАВЩИКА, то ПОСТАВЩИК имеет право отказать в передаче товаров до момента оформления полномочий представителя ПОКУПАТЕЛЯ надлежащим образом.
4.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленных товаров. Принятые ПОКУПАТЕЛЕМ товары должны быть им осмотрены, проверены по количеству и ассортименту в день и в месте получения товаров.
ПОКУПАТЕЛЬ обязан проверить сохранность груза, соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
4.3. О выявленных несоответствиях ПОКУПАТЕЛЬ обязан в тот же день уведомить ПОСТАВЩИКА.
В течение ___(____) рабочих дней с момента получения уведомления ПОСТАВЩИК имеет право направить своего представителя для составления Акта об установленном расхождении по количеству и/или ассортименту товаров. В случае неявки представителя ПОСТАВЩИКА в указанный срок, Акт подписывается ПОКУПАТЕЛЕМ в одностороннем порядке.
Данный Акт ПОКУПАТЕЛЬ обязан направить в адрес ПОСТАВЩИКА не позднее 3 рабочих дней со дня получения товаров.

5. Цена, порядок и форма расчетов
5.1. Порядок оплаты согласовывается Сторонами в приложении № 1 к настоящему договору.
5.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 317 Гражданского кодекса РФ Стороны установили, что цена Товара определяется в ЕВРО. Покупатель производит оплату Товара в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте – ЕВРО. Подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу ЕВРО, установленному Центральным банком Российской Федерации на день платежа.
В цену товаров, включается стоимость упаковки товаров, а также НДС.
5.3. Оплата товаров ПОКУПАТЕЛЕМ осуществляется в безналичном порядке, а в случаях установленных действующим законодательством может осуществляться в наличном порядке.
5.4. Основанием для расчетов является настоящий договор.
5.5. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате поставленных товаров считается исполненным в момент получения денежных средств ПОСТАВЩИКОМ.

6. Ответственность
6.1. В случае нарушения сроков оплаты за поставленные товары ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПОСТАВЩИКУ пени в размере _____ % от суммы неоплаченных товаров за каждый календарный день просрочки. Общая сумма неустойки не должна превышать ____ % от суммы неоплаченных товаров.
6.2. В случае нарушения сроков поставки ПОСТАВЩИК выплачивает ПОКУПАТЕЛЮ пени в размере ____ % от стоимости не поставленных товаров за каждый календарный день просрочки. Общая сумма неустойки не должна превышать ____ % от стоимости товаров, срок поставки которых нарушен.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
7.2. Если какое-либо из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлияло на своевременное исполнение обязательств, предусмотренных договором, срок исполнения таких обязательств будет продлен на период, равный времени, в течение которого такое обстоятельство оставалось в силе.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в течение трех рабочих дней с момента начала обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств информировать другую сторону письменно в отношении начала, ожидаемого времени продолжения и прекращения этих обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств. К извещению должны быть приложены официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
7.4. Непредставление информации или несвоевременное представление информации лишает стороны права ссылаться на вышеуказанные непредвиденные обстоятельства.

8. Срок действия, изменение и расторжение Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 200_ года.
В случае если ни одна из Сторон не известит в письменной форме другую Сторону о своем намерении отказаться от продолжения договорных отношений не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего договора, настоящий договор считается продленным (пролонгированным) на один год. Количество пролонгаций не ограничено.
8.2. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, установленным действующим законодательством.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются сторонами в досудебном (претензионном) порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 рабочих дней с момента ее получения.
9.2. В случае невозможности урегулировать разногласия путем переговоров спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Конфиденциальность
10.1. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность знаний, ноу-хау и других сведений, касающихся предмета настоящего договора, хода его исполнения, а также сведений, полученных в связи с заключением и исполнением настоящего Договора. Информация об указанных сведениях может быть передана одной из сторон третьим лицам только с письменного согласия второй Стороны.
10.2. Под несоблюдением конфиденциальности понимается не только разглашение и прямая передача конфиденциальных сведений третьим лицам без согласия второй Стороны, но и непринятие мер к их охране, не исключение свободного доступа к таким сведениям и возможности их утечки.

11. Прочие условия
11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ПОСТАВЩИК:

М.П. ПОКУПАТЕЛЬ:

М.П.